<code id="mue6s"></code>
<optgroup id="mue6s"><div id="mue6s"></div></optgroup>
<center id="mue6s"></center>
<optgroup id="mue6s"><div id="mue6s"></div></optgroup>
<center id="mue6s"></center>
首頁>法律專題 >合同事務 >合同違約 >免責事由

不可抗力

在現實合同履行過程中,合同履行的義務方有時會因為非主管責任而造成合同義務的無法按時履行,其中一大類就是由外界不可抗力因素所造成的。對于這類由于不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況造成的合同義務無法如約履行,法律上進一步規定了相關免責條件。

免責事由 2020-08-05
1

不可抗力免責需要滿足哪些條件?

在現實合同履行過程中,合同履行的義務方有時會因為非主管責任而造成合同義務的無法按時履行,其中一大類就是由外界不可抗力因素所造成的。對于這類由于不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況造成的合同義務無法如約履行,法律上進一步規定了相關免責條件。?一、不可抗力免責相關法律規定《民法總則》第180條,即“因不可抗力不能履行民事義務的,不承擔民事責任。法律另有規定的,依照其規定。不可抗力是指不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況?!薄逗贤ā返?4條:“有下列情形之一的,當事人可以解除合同:(一)因不可抗力致使不能實現合同目的;……”《合同法》第117條:“因不可抗力不能履行合同的,根據不可抗力的...

2

以不可抗力為由的免責之說

?? 所謂不可抗力,是指合同訂立時不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括自然災害、如臺風、地震、洪水、冰雹;政府行為,如征收、征用;社會異常事件,如罷工、騷亂三方面。在貿易的貨物運輸中,經常會遇到不可抗力的情況,這種情況下,是否可以免責嗎??相關案例?原告集裝箱公司與被告貨運公司簽訂一份集裝箱租賃合同,貨運公司向集裝箱公司租賃24只集裝箱,裝載被告貿易公司的貨物,由貨運公司交被告輪船公司承運從上海港至汕頭港。當輪船公司的船舶途經浙江附近海面,突遇9級大風,船舶及集裝箱一同沉沒,船舶及貨物全部滅失。為此,原告集裝箱公司提起訴訟,要求三被告歸還集裝箱或賠償其箱價。?相關法律?根據中國《...

3

因不可抗力不能履行合同的,如何確定賠償責任?

 因不可抗力不能履行合同的,根據不可抗力的影響,部分或者全部免除責任,但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。合同法所稱不可抗力,是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況?! ‘斒氯艘环揭虿豢煽沽Σ荒苈男泻贤?,應當及時通知對方,以減輕可能給對方造成的損失,并應當在合理期限內提供證明。

4

因不可抗力導致的費用和工期延誤應如何承擔?

因不可抗力導致的費用和工期延誤由雙方按以下的方法分別承擔:1、工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設備損害,由發包人承擔;2、發包人、承包人人員傷亡由其所有單位負責,并承擔相應費用;3、承包人機械設備損壞及停工損失,由承包人承擔;4、停工期間,承包人應工程師的要求留在施工場的的必要管理人員及保衛人員的費用由發包人承擔;5、工程所需清理、修復費用,由發包人承擔;延誤的工期相應順延。因合同一方遲延履行合同后發生不可抗力的,不能免除遲延履行言的相應責任。

別人的問題僅供參考,花1分鐘讓律師做針對性的解答 免費咨詢

相關專題

專業律師 快速響應

累計服務用戶745W+

發布咨詢

發布咨詢

多位律師解答

多位律師解答

及時追問律師

及時追問律師

馬上發布咨詢

推薦律師

劉天龍律師

服務人數1

劉天龍律師

劉天龍律師

執業證號:15113201510182510

四川鑫中云律師事務所

微信掃一掃, 向TA咨詢

成丹丹律師

四川 成都

服務人數4

民間借貸 婚姻家庭 財產繼承 刑事案件

成丹丹律師

成丹丹律師四川 成都

執業證號:15101201211252951

北京寶盈(成都)律師事務所

民間借貸 婚姻家庭 財產繼承 刑事案件

微信掃一掃, 向TA咨詢

徐昌杰律師

山東 濰坊

服務人數0

交通事故 刑事案件 合同糾紛

徐昌杰律師

徐昌杰律師山東 濰坊

執業證號:13707201810069718

山東衡明律師事務所

交通事故 刑事案件 合同糾紛

微信掃一掃, 向TA咨詢

喻昊律師

湖南 長沙

服務人數1

婚姻家庭 刑事案件 合同糾紛 房產建筑

喻昊律師

喻昊律師湖南 長沙

執業證號:14301201010685170

湖南鑒庭律師事務所

婚姻家庭 刑事案件 合同糾紛 房產建筑

微信掃一掃, 向TA咨詢

法律法規 法律文書 法律合同 法律百科 法律常識 友情鏈接
十八禁试看120秒做受
<code id="mue6s"></code>
<optgroup id="mue6s"><div id="mue6s"></div></optgroup>
<center id="mue6s"></center>
<optgroup id="mue6s"><div id="mue6s"></div></optgroup>
<center id="mue6s"></center>